BOCCACABANA PHASE V Rénovation de l'éclairage public

Avis de marché

Département(s) de publication : 06

Annonce n° 26-81854

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Mairie de Cannes

Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : BOCCACABANA PHASE V Rénovation de l'éclairage public

Description : La date de début de contrat est donnée à titre indicatif. Le délai d'exécution est de 14 semaines hors période de préparation (30 jours) et de maintenance (40 jours). Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose de l'ensemble du mobilier d'éclairage public ainsi que la réalisation des installations électriques associées, dans le cadre de l'opération Boccacabana phase V, sur les deux emprises suivantes : - Emprise Bord de Mer (secteur kiosque 22 - accès piéton parking de la plage) ; - Emprise Parkings Bd Leader / Av. A. Pascal et Esplanade du Golfe. Les prestations comprennent la dépose des installations existantes ainsi que la fourniture, la pose, le câblage, le raccordement et la mise en service des équipements d'éclairage public prévus au présent marché. Les prestations sont réglées par des prix unitaires

Identifiant de la procédure : 7db1a413-2098-48c8-a5e8-62dcdb5713b4

Identifiant interne : 20260841

Type de procédure : Ouverte

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Une visite libre sur site est préconisée conformément aux modalités décrites dans le règlement de la consultation

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : BOCCACABANA PHASE V Rénovation de l'éclairage public

Description : La date de début de contrat est donnée à titre indicatif. Le délai d'exécution est de 14 semaines hors période de préparation (30 jours) et de maintenance (40 jours). Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose de l'ensemble du mobilier d'éclairage public ainsi que la réalisation des installations électriques associées, dans le cadre de l'opération Boccacabana phase V, sur les deux emprises suivantes : - Emprise Bord de Mer (secteur kiosque 22 - accès piéton parking de la plage) ; - Emprise Parkings Bd Leader / Av. A. Pascal et Esplanade du Golfe. Les prestations comprennent la dépose des installations existantes ainsi que la fourniture, la pose, le câblage, le raccordement et la mise en service des équipements d'éclairage public prévus au présent marché. Les prestations sont réglées par des prix unitaires

Identifiant interne : T-PF-1862981

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )

Pays : France

Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Date de début : 01/12/2026

Durée : 168 Jour

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Avis

Critère : Sécurité de l'information

Description : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation

Critère : Références sur des travaux spécifiés

Description : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants ou déclaration

Critère : Chiffre d'affaires annuel général

Description : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Critère : Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes

Description : Qualification Fntp groupe 6 : 651 éclairage public

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :

Type : Qualité

Description : Valeur Technique au regard du mémoire technique ou Tvt

Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution : 40

Critère :

Type : Prix

Description : Prix des prestations au regard du Dqe

Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d’attribution : 60

5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1862981

Canal de communication ad hoc :

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1862981

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français

Catalogue électronique : Non autorisée

Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 05/10/2026 à 12:00

Date limite de validité de l’offre : 6 Mois

Informations relatives à l’ouverture publique :

Date d'ouverture : 05/10/2026 à 12:00

Lieu : Mairie de Cannes

Conditions du marché :

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non

Conditions relatives à l’exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges. - Le règlement des dépenses : par mandat administratif suivi d'un virement - Taux des intérêts moratoires : égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros - Les crédits nécessaires au financement de l'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel - Financement sur fonds propres, emprunt, subventions ... - Avance et retenue de garantie prévues

Facturation en ligne : Requise

La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nice

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Nice

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systèmes

Numéro d’enregistrement : 2E33FF41-D78F-50B6-B4A85906BE6E4277

Ville : Seyssinet-Pariset

Code postal : 38170

Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

Pays : France

Adresse électronique : [email protected]

Téléphone : +33480041260

Rôles de cette organisation :

TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Mairie de Cannes

Numéro d’enregistrement : 55437

Adresse postale : Place Cornut Gentille Cs 30140

Ville : Cannes

Code postal : 06406

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )

Pays : France

Point de contact : adjudicateur Le Pouvoir

Adresse électronique : [email protected]

Téléphone : 0497064550

Télécopieur : 0497064540

Adresse internet : http://www.cannes.com

Profil de l’acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif de Nice

Numéro d’enregistrement : 2E33FF69-ABAC-DF47-4CD366253B340AA9

Adresse postale : 18 avenue des fleurs Cs 611039

Ville : Nice

Code postal : 06050

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )

Pays : France

Adresse électronique : [email protected]

Téléphone : 0489978600

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Tribunal administratif de Nice

Numéro d’enregistrement : 2E33FF7A-C82B-57A8-FA4CD0A15EA17ECD

Adresse postale : 18 avenue des fleurs Cs 611039

Ville : Nice

Code postal : 06050

Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes ( FRL03 )

Pays : France

Adresse électronique : [email protected]

Téléphone : 0489978600

Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 1eb8ed8a-189e-4a71-8279-f3d4e6e287cb - 01

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d’envoi de l’avis : 20/08/2026 à 10:10

Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/08/2026